Заявление о взыскании пени

Заявление о взыскании пени

Содержание

Примерная форма искового заявления о взыскании пени и штрафа за несвоевременное и ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом (подготовлено экспертами компании

Заявление о взыскании пени

В [наименование арбитражного суда, в
который подается исковое заявление]

Истец: [наименование заказчика]адрес: [вписать нужное]

Ответчик: [наименование юридического лица]адрес: [вписать нужное]

Цена иска: [сумма цифрами и прописью] рублей

Исковое заявление
о взыскании пени и штрафа за несвоевременное и ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом

[Число, месяц, год] между [наименование государственного/муниципального заказчика] (далее – истец, заказчик) и [наименование юридического лица] (далее – ответчик, подрядчик) был заключен государственный/муниципальный контракт N [значение], согласно условиям которого подрядчик принял на себя обязательства выполнить работы по [вписать нужное] (далее – работы) в соответствии с ведомостью объемов работ, а заказчик обязался осуществить приемку выполненных работ и оплатить их в соответствии с условиями контракта.

Согласно пункту [значение] контракта срок его действия – с момента подписания контракта до полного исполнения сторонами обязательств.

Срок выполнения работ по контракту составляет [указать срок] (пункт [значение] контракта).

Цена контракта определена сторонами в пункте [значение] и составляет [сумма цифрами и прописью] рублей, является твердой и включает все расходы подрядчика, связанные с исполнением контракта.

Основанием для оплаты работ являются оформленные в установленном порядке акт о приемке выполненных работ и справка о стоимости выполненных работ и затрат (пункт [значение] контракта).

В пункте [значение] контракта сторонами предусмотрено, что заказчик в течение [указать срок] со дня получения акта о приемке выполненных работ рассматривает результаты выполненных работ по контракту на предмет соответствия их объема и качества требованиям, изложенным в контракте, и проводит экспертизу.

По итогам приемки в течение [указать срок] со дня окончания приемки заказчик подписывает акт о приемке выполненных работ и один экземпляр передает подрядчику, либо в указанный срок в случае, если объем, качество или стоимость работ не подтверждаются исполнительной или технической документацией, заключением экспертизы, заказчик отказывает подрядчику в подписании акта о приемке выполненных работ и направляет акт с перечнем необходимых доработок и сроком их устранения (пункт [значение] контракта).

В соответствии с пунктом [значение] контракта после устранения недостатков работы принимаются в порядке, предусмотренном в пунктах [значение] контракта.

В подтверждение факта выполнения работ ответчиком был представлен акт о приемке выполненных работ от [число, месяц, год] N [значение], однако по результатам рассмотрения выполненных работ по контракту на предмет их соответствия условиям контракта, были выявлены недостатки.

Во исполнение пункта [значение] контракта истец провел экспертизу результатов исполнения контракта, согласно заключению от [число, месяц, год], результаты выполненных работ не соответствуют условиям контракта.

В результате экспертизы, проведенной истцом, были выявлены недостатки в выполненных работах, а именно: [вписать нужное].

Истец письмом от [число, месяц, год] N [значение], полученным ответчиком [число, месяц, год], уведомил ответчика о необходимости устранить выявленные недостатки в течение [указать срок] со дня получения уведомления.

Поскольку вышеназванное требование исполнено не было, истец направил в адрес ответчика решение от [число, месяц, год] N [значение] об одностороннем отказе заказчика от исполнения государственного/муниципального контракта N [значение] от [число, месяц, год].

В соответствии с пунктом 2 статьи 763 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) по государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.

В пункте 4 статьи 753 ГК РФ указано, что сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

В соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 708 ГК РФ, если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

В силу пункта 6 статьи 753 ГК РФ заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования для указанной в договоре строительного подряда цели и не могут быть устранены подрядчиком или заказчиком.

Согласно пункту 1 статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться в том числе неустойкой.

В соответствии с пунктом 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

На основании пункта 4 статьи 34 Федерального закона от 05.04.

2013 N 44-ФЗ “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд” (далее – Закон) в контракт включается обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.

В пункте [значение] контракта стороны установили, что в случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, начисляется пеня за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере, определенном в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 25 ноября 2013 г. N 1063 “Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом”.

Просрочка исполнения обязательства составила [указать количество] дней.

В соответствии с расчетом за период с [число, месяц, год] по [число, месяц, год] размер пеней составил [сумма цифрами и прописью] рублей.

В пункте [значение] контракта стороны установили, что за неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, подрядчик уплачивает заказчику штраф в размере [значение] % цены контракта – [сумма штрафа цифрами и прописью] рублей, определенном в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 25 ноября 2013 г. N 1063 “Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом”.

Согласно части 6 статьи 34 Закона в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

[Число, месяц, год] истец направил в адрес ответчика требование об уплате неустоек (штрафов, пеней), которое получено ответчиком [число, месяц, год], что подтверждается [вписать нужное].

Срок для добровольного исполнения, установленный в требовании, – [указать срок] с момента его получения.

Поскольку до настоящего времени в добровольном порядке требование истца ответчиком не исполнено, истец вынужден обратиться с настоящим иском в суд.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 329, 330, 708, 753, 763 ГК РФ, статьей 34 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд”, статьями 125, 126 АПК РФ,

прошу:

1. Взыскать с [наименование юридического лица] в пользу истца пени за просрочку исполнения обязательств по государственному/муниципальному контракту N [значение] от [число, месяц, год] в размере [сумма цифрами и прописью] рублей.

2. Взыскать с [наименование юридического лица] в пользу истца штраф за ненадлежащее исполнение обязательств по государственному/муниципальному контракту N [значение] от [число, месяц, год] в размере [сумма цифрами и прописью] рублей.

3. Взыскать с [наименование юридического лица] расходы по оплате государственной пошлины.

Приложение:

1) уведомление о вручении или иной документ, подтверждающий направление другим лицам, участвующим в деле, копий искового заявления и приложенных к нему документов, которые у других лиц, участвующих в деле, отсутствуют;

2) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины;

3) копия свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица;

4) выписка из единого государственного реестра юридических лиц;

5) копия государственного/муниципального контракта N [значение] от [число, месяц, год];

6) копия акта о приемке выполненных работ от [число, месяц, год] N [значение];

7) копия заключения эксперта от [число, месяц, год] по результатам выполненных работ;

8) копии уведомления от [число, месяц, год] N [значение] о необходимости устранить выявленные недостатки и документа, подтверждающего его получение;

9) копии решения от [число, месяц, год] N [значение] об одностороннем отказе заказчика от исполнения контракта и документа, подтверждающего его получение;

10) расчет пени;

11) копии требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) от [число, месяц, год] и документа, подтверждающего его получение;

12) доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия на подписание искового заявления;

13) [иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования].

[должность, подпись, инициалы, фамилия]

[число, месяц, год]

Источник: https://base.garant.ru/55729187/

Исковое заявление о взыскании неустойки по договорам займа – Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии

Заявление о взыскании пени

В ______________________ суд ___________________

__________, г. _________, ул. __________, д. __.

Истец: ______________________________________,

проживающий по адресу: _______, __________________,

г. _____________, ул. __________ д. __ кв. __.

Паспорт ______ ____________, выдан ________________

_______________________.

Тел. _____________.

Эл. почта: ________________________.

Ответчик: ООО «________________»

ОГРН – _______________, ИНН – __________________

______________,  Московская область, г. _________________,

ул. _________________ д.__.

Цена иска:  _________ (_________________) рублей __ коп.

Госпошлина:  ______ (_________________) рубль _____ коп.

Исковое заявление о взыскании неустойки по договорам займа

«___» __________ 20__ года __________________ городским судом Московской области по гражданскому делу № ____________ было принято заочное решение о взыскании в пользу ________________ денежных средств по договорам займа: № __ от «___» __________ 20__ года  и № __ от «___» __________ 20__ года (далее – «Договора») в размере ____________ (_________________ тысяч ________________) рубля. Решение вступило в законную силу «___» __________ 20__ года (копия решения прилагается).

В обеспечение исполнения решения суда Раменским районным отделом судебных приставов «___» __________ 20__ года было возбуждено исполнительное производство № _________________________ (копия постановления прилагается).

«___» __________ 20__ года на мой расчётный __________________ районным отделом судебных приставов в погашение указанного выше долга перечислена денежная сумма в размере ____________ (_______________ тысяч _____________) рублей (копия выписки из лицевого счёта прилагается).

В соответствии со ст. 330 ГК РФ должник обязан уплатить кредитору неустойку в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

https://www.youtube.com/watch?v=eE8r8SxR_qQ

Решением суда неустойка по «___» __________ 201__ года взыскана.

С «___» __________ 20__ года по день фактической уплаты долга, а именно «___» __________ 20__ года прошло ________ дней.

В соответствии с условиями Договоров (копии прилагаются), учитывая добровольно выплаченные ООО «_________» __________ (_______ тысяч) рублей (копия акта возврата денежных средств прилагается), сумма займа составляла _________ (_________ тысяч) рублей.

В соответствии с п. 3 Договоров в случае не возвращения в указанный в п. 2.2 данных Договоров срок, Заёмщик уплачивает Займодавцу штраф в размере 0.1% от суммы займа за каждый день просрочки. Денежное выражение неустойки в день в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки составляет: ________ (___________ тысяч) рублей  Х  0,1% = _____ (_______________ рублей).

Сумма неустойки, начисленная на сумму долга по Договорам по состоянию на «___» __________ 20__ года составляет:

______ (____________) рублей (за каждый день просрочки выплаты долга) Х ______ дней = ____________ (_____________ тысячи ______________) рублей __ коп.

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Ст. 310 ГК РФ предусмотрено, что односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Таким образом, в соответствии с условиями Договоров и приведенными нормами ГК РФ Заёмщик должен выплатить мне неустойку за неисполнение в установленные сроки денежного обязательства.

На основании изложенного, в соответствии со ст.ст. 12, 309, 310, 330 ГК РФ, а также ст.ст.  131, 132 ГПК РФ,

П  Р  О  Ш  У :

Взыскать с Ответчика – ООО «__________», в соответствии со ст. 330 ГК РФ и пунктами  3 договоров займа: № ___ от «___» __________ 20__ года и № __ от «___» __________ 201__ года, в пользу Истца неустойку в размере ___________ (____________ тысячи _____________) рублей 00 коп.

Взыскать с Ответчика – ООО «___________», в пользу Истца уплаченную госпошлину в размере ________ (_______ тысяч ______________) рубль __ коп.

Приложения:

  1. Копия решения суда от «___» __________ 201__ года.
  2. Копия постановления о возбуждении исполнительного производства № ________.
  3. Копия выписки из лицевого счёта.
  4. Копия договоров займа: № ___ от «___» __________ 201__ года и № __ от «___» __________ 201__ года.
  5. Копия акта возврата денежных средств.
  6. Квитанция об уплате госпошлины.
  7. Копии искового заявления для направления Ответчику.

«___» __________ 20__ года.                                                  _________________________

                                                                                                                                                                      (Ф.И.О., подпись)

Источник: https://dogovor-urist.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D0%B2%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC_%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B0/

Как составить исковое заявление о взыскании неустойки

Заявление о взыскании пени

Разбираемся, что представляет собой иск о взыскании пени или штрафа, какая неустойка взыскивается сверх суммы убытков, и как взыскать ее через Арбитражный суд.

Неустойка — это сумма денежных средств, определенная действующим законодательством или соглашением сторон в контракте, которую обязана выплатить виновная сторона в случае нарушения ею существенных условий и договорных обязательств (п. 1 ст. 330 ГК РФ).

Согласно абз. 2 п. 60 Постановления Пленума ВС РФ № 7 от 24.03.2016, данные штрафные санкции классифицируются по возможности и объемам возмещения убытков:

  1. Зачетная. Убытки взыскиваются в объеме, который не перекрывается неустойкой. В том случае, если в контракте нет указания на конкретный вид взыскания, то судебные органы воспринимают санкцию как зачетную.
  2. Штрафная. Убыток возмещается сверх суммарной величины штрафных санкций в полном размере.
  3. Исключительная. Решение Арбитражного суда о взыскании только неустойки, возмещение убытков не допускается.
  4. Альтернативная. Возмещаются либо убытки, либо штрафные санкции (выбор на усмотрение кредитора).

Таким образом, взыскание неустойки — это процедура получения одной стороной контракта материальной компенсации от виновной стороны в связи с ненадлежащим исполнением или неисполнением ею договорных обязательств.

Когда обращаться в суд для взыскания неустойки

Основаниями для обращения в Арбитражный суд юридическими лицами (как заказчиком, так и исполнителем) являются нарушение сроков исполнения договорных условий и сроков оплаты выполненных работ, нежелание оплачивать установленные штрафные санкции, неудовлетворение требований истца об уплате компенсации, наличие вины должника в любой форме (ст. 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса РФ). Как правило, до обращения в судебные инстанции стороны стараются урегулировать возникшие разногласия в досудебном (претензионном) порядке. При этом все документы этого этапа также прикладываются к заявлению. Основной из них — претензия.

https://www.youtube.com/watch?v=m85xra69NAQ

В том случае, если пеня или штраф непосредственно регламентируются действующим законодательством, то взыскать неустойку допустимо в любом случае, независимо от наличия пункта о возмещении в договоре. Если же закон не устанавливает правоотношения касательно санкции, то возможность такого возмещения должна быть документально оформлена и подтверждена обеими сторонами в контракте.

Как составить исковое заявление

иска регламентируется общеустановленными правилами возмещения в суде материальной компенсации.

В документе необходимо описать отношения, возникшие между истцом и ответчиком:

  • заключенный договор либо другие причины возникновения отношений;
  • срок исполнения обязательств;
  • причины неисполнения обязательств;
  • дата фактического исполнения.

Для того чтобы получить пеню через суд, заявитель должен собрать и предоставить доказательства, подтверждающие факт заключения договорных отношений и их нарушения. Истец также санкционирует проверку денежных активов виновной стороны для подтверждения возможности оплаты компенсации.

При составлении иска пострадавшая сторона самостоятельно производит расчет пени с учетом периода после наступления факта нарушения договорных условий. Величина компенсации включается в общую сумму задолженности. Также для оформления заявления в суд нужно обосновать законность требований истца.

Заявитель должен приложить следующие документы к иску:

  • копия контракта;
  • документальное подтверждение просрочки исполнения обязательств ответчиком;
  • расчет суммы исковых требований;
  • копия требования (претензии) истца;
  • доказательства отказа ответчика от удовлетворения претензии;
  • уведомление о вручении ответчику копий искового заявления и приложенных к нему документов, отсутствующих у виновной стороны;
  • уплата государственной пошлины;
  • доверенность представителя (в случае, если исковое заявление подписывается представителем заявителя);
  • копия свидетельства о гос. регистрации истца;
  • выписка из ЕГРЮЛ пострадавшей стороны;
  • выписка из ЕГРЮЛ виновной стороны;
  • иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых заявитель основывает свои требования.

Как подать исковое заявление

Иск о взыскании неустойки подается в суд по общеустановленным правилам подведомственности и подсудности, то есть заявление направляется по месту жительства или адресу нахождения ответчика. Цена иска, которая составляет размер штрафной компенсации (п. 1 ч. 1 ст. 103 Арбитражного процессуального кодекса РФ), определяет уровень суда:

  • мировой — не превышает 50 000 рублей;
  • районный.

Государственная пошлина оплачивается во всех случаях, за исключением подачи иска потребителем. Госпошлина рассчитывается на основании пп. 1 п. 1 ст. 333.21 НК РФ.

Виновная сторона вправе подготовить возражение на иск, продемонстрировав доказательства отсутствия своей вины в неисполнении обязательства, например нарушение заявителем существенных условий договора.

Ответчик также может доказать, что величина неустойки несоразмерна последствиям нарушенных им обязательств, в том случае, когда неустойка превышает цену договора.

Источник: https://goskontract.ru/shablony-dokumentov/kak-sostavit-iskovoe-zayavlenie-o-vzyskanii-neustoyki

Исковое заявление о взыскании неустойки по договору поставки металлопродукции

Заявление о взыскании пени

В Арбитражный суд г. Москвыг. Москва, ул. Б. Тульская, 17
Истец:Общество с ограниченной ответственностью«Шельда»ИНН ____________Адрес юридический:______________Адрес фактический:______________________тел. _____
Ответчик:Закрытое акционерное общество «Торгово-промышленная компания „Союз“ИНН/КПП ____________Юридический адрес ________________Почтовый адрес: ____________

Цена иска: 455 322 рублей

Госпошлина: 12 106 рублей

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

о взыскании неустойки по договору поставки металлопродукции

Обстоятельства дела.

Между ЗАО ТПК «СОЮЗ» (далее — Поставщик, Ответчик) и ООО «Шельда» (далее – Покупатель или Истец) был заключен договор поставки № КК/1125/1 от 25.11.2011 г. (приложение №1) на поставку металлопродукции. В спецификации № 974 от 01.12.2014 г. (приложение № 3) к договору был определен ассортимент поставляемой продукции, цена, условия поставки, толеранс, срок поставки, условия оплаты.

Согласно п. 1.1 договора № КК/1125/1 от 25.11.2011 г. Поставщик принял на себя обязательство поставлять, а Покупатель принимать и оплачивать продукцию.

Спецификация № 974 от 01.12.2014 г. заключена на сумму 10 841 000 руб. со сроком поставки декабрь 2014 г. и условием оплаты: 100% стоимости поставленного Товара с учетом толеранса оплачиваются Покупателем в течении 30 (тридцати) календарных дней от даты поставки Товара (даты товарной накладной ТОРГ-12).

 Вся продукция по Спецификации № 974 от 01.12.2014 г. к Договору так и не была поставлена и по сей день. Вместо поставки продукции Поставщик письмом исх. № 652 от 22.12.2014 г. предложил изменить условия договора, в части стоимости товара по Спецификации №974 от 01.12.2014 г.

(приложение №4) Изменение цены поставщик обосновывал общим повышением цены поставляемой продукции. К письму Поставщик приложил изменённую спецификацию №974/1, согласно которой стоимость спецификации составляла сумму 11 841 000 руб. т.е. увеличилась на 1 000 000 рублей.

Увеличение стоимости объясняется экономической ситуацией в стране, но Поставщик не приводит никаких объективных причин зависимости повышения стоимости поставляемой продукции от экономической ситуации в стране. Указанные обстоятельства нельзя отнести к обстоятельствам непреодолимый силы, и более того односторонний отказ в соответствии с.

310 ГК РФ не допускается. Более того в соответствии с п.п. 2.1. вышеуказанного договора цена не подлежит изменению на весь период поставки, указанный в спецификации.

Неустойка.

Согласно п. 5.2. договора поставки № КК/1125/1 от 25.11.2011 г. в согласованной редакции дополнительного соглашения №2 от 25.11.2011 г.

(приложение №2): «В случае просрочки поставки Товара Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки из расчета 0.1% от стоимости непоставленного (недопоставленного) Товара за каждый календарный день просрочки».

В соответствии с расчетом задолженности неустойка (приложение № 12) по состоянию на 12.02.2015 г. составляет сумму в размере 455 322 руб.

Претензионный порядок.

Истец не согласился на изменение согласованной ранее цены и в связи с отсутствием поставки отправил в адрес поставщика две претензии. Первая претензия исх. № 3112-1/КА от 31.12.2014 г. была отправлена по средствам электронной почты (приложение №6)

В соответствии с п. 7.7 договора поставки № КК/1125/1 от 25.11.2011 г. обмен документами, связанными с заключением и исполнением настоящего Договора может осуществляться Сторонами посредством электронно-технической связи (по факсу, по электронной почте и т.п.) Электронные адреса зафиксированы в реквизитах договора.

Так как на первую претензию не было получено никакого ответа, 16.01.2014 г.

была отправлена повторная претензия с требованием осуществить поставку продукции и в случае нарушения согласованных сторонами сроков поставки продукции Покупатель может обратиться в суд для защиты своих интересов.

(приложение № 7) Указанная претензия была также отправлена посредством электронной почты, а также ценным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении (приложение №8,9)

В соответствии с п. 5.4. договора поставки № КК/1125/1 от 25.11.2011 г. в случае невозможности разрешения споров путем переговоров, Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения Истца. Срок рассмотрения претензии – 10 (десять) рабочих дней с даты ее получения.

Источник: https://www.s-u-d.ru/praktika/formy-dokumentov/3047/

Исковое заявление о взыскании долга по договору поставки

Заявление о взыскании пени

В [наименование Арбитражного суда, куда подается исковое заявление]

Истец:

[Наименование организации, ИНН, КПП, ОГРН, адрес и номер телефона для связи]

Ответчик:

[Наименование организации, ИНН, КПП, ОГРН, адрес и номер телефона для связи] Сумма иска: [указать в рублях] Госпошлина: [указать в рублях]

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о взыскании долга по договору поставки

Истец и ответчик заключили Договор поставки №[номер] от [дата], в соответствии с которым истец обязался поставить в адрес ответчика, а ответчик – принять и оплатить [наименование продукции].

В исполнение указанного соглашения истец поставил в адрес ответчика товар на общую сумму [указать в рублях], что подтверждается товарными накладными №[номер] от [дата], №[номер] от [дата], счет-фактурами №[номер] от [дата], №[номер] от [дата] Товар был принят ответчиком, что подтверждается товарными накладными с отметками ответчика: штампом организации и подписью ответственного лица.

Согласно пункту №[номер] Договора ответчик был обязан оплатить поставленный товар путем перечисления стоимости товара на расчетный счет в течение [количество] банковских дней с момента отгрузки товара.

Ответчик произвел частичную оплату за поставленный товар по платежным поручениям №[номер] от [дата] №[номер] от [дата] на общую сумму [указать в рублях].

Таким образом, сумма задолженности ответчика перед истцом составила [указать в рублях].

В соответствии со статьями 309 и 310 Гражданского кодекса РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона и односторонний отказ от их исполнения не допускается за исключением случаев, предусмотренных законом.

В соответствии со статьями 454 и 486 Гражданского кодекса РФ покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или после передачи ему продавцом товара, если иное не предусмотрено законом или договором.

В пункте №[номер] Договора стороны установили, что в случае просрочки покупателем оплаты за поставленный товар предусматривается взыскание с покупателя пени в размере [количество] % от суммы неоплаченного в срок товара за каждый день просрочки, размер которой составляет за период, начиная с [дата] по [дата].

Предъявленную нами претензию №[номер] от [дата] об уплате основного долга и пени в сумме [указать в рублях] за просрочку оплаты за поставленный товар ответчик оставил без удовлетворения (ответа).

В связи с вышеизложенным, руководствуясь ст. 309, 310, 330, 331, 454, 486 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 4, 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПРОШУ:

1. Взыскать с ответчика в пользу истца сумму основного долга по договору поставки в размере [указать в рублях]. 2.

Взыскать с ответчика в пользу истца за нарушение срока оплаты поставленного товара пеню [указать в рублях]. 3. Взыскать с ответчика в пользу истца расходы по госпошлине в размере [указать в рублях]. 4.

Возместить судебные расходы истца на представление его интересов в суде в сумме [указать в рублях].

Приложение:

1. Заверенная копия договора поставки; 2. Заверенные копии доказательств произведенной оплаты товара; 3. Заверенные копии актов приема-передачи товара; 4. Заверенная копия претензии и доказательства ее отсылки ответчику; 5. Заверенная копия ответа на претензию; 6. Расчет цены иска; 7. Документ о направлении копии искового заявления ответчику; 8. Документ, подтверждающий оплату госпошлины; 9. Доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия на право подписания иска; 10. Заверенная копия свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя; 11. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей с указанием сведений о месте нахождения или месте жительства истца и ответчика и (или) приобретении физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя либо прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя или иной документ, подтверждающий указанные сведения или отсутствие таковых; 12. Документы, подтверждающие направление Ответчику копии искового заявления и приложенных к нему документов.

______________ [подпись] /______________ [Ф.И.О.]

“___” ___________ 20 ___ г.

Перезвоним и проконсультируем, при необходимости дистанционно подготовим документы или запишем на прием в офисе.

Получить консультацию

УСЛУГИ АДВОКАТОВ И ЮРИСТОВ:

Вернуться к списку документов

Источник: https://advokat-amirova.com/poleznoe/obrazcy-dokumentov/arbitrazhnye-dela/isk-o-vzyskanii-dolga-i-peni-po-dogovoru-postavki/

Исковое заявление о взыскании задолженности и пени по договору поставки

Заявление о взыскании пени

Скачать

В ______ Суд города _____
Адрес: __________________
Истец: __________________
Ответчик: ______________
Цена иска: _____________рублей
Государственная пошлина: ________ рублей

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о взыскании задолженности по договору и пени

Город _______________                          ________________ года

__________ года между ____________ (заказчик, истец) и ___________ (поставщик, ответчик) был заключен договор поставки (далее – “договор”) N __________ от ________ г.

, в соответствии с которым Ответчик __________ обязуется поставить товар – светодиодное оборудование в ассортименте (далее «Товар») на условиях, в порядке и сроки, определяемые в настоящем договоре, а Заказчик обязуется оплатить и принять поставку товара (п. ___ )Поставка товара формировалась по образцам, представленным Ответчиком Истцу.

Количество, ассортимент, и стоимость «Товара», а так же стоимость «Товара» подлежащего к оплате определяется в Спецификации к Договору.

В соответствии с пунктом ____ договора поставки наименование, количество, характеристики товара указаны в Приложении №1 «Спецификация» к договору поставки, являющемся его неотъемлемой частью.

Цена товара составляет _______ (сумма прописью) рублей ____ копеек.

Условием ____ договора определено, Товар должен быть оплачен покупателем путем внесения предоплаты в размере 100 % стоимости товара, в срок не позднее ___ _____ г.

Свои обязательства по оплате товара Заказчик выполнил в полном объеме.

Во исполнение принятых на себя обязательств, Заказчик оплатил товар в размере _________________ (сумма прописью) рублей ______ копеек.

, включая НДС %, чтоподтверждается платежными поручениями: № от ______ года на сумму ____ рублей; № _____ от _____ года на сумму _____ рублей; № _____ от _____ года на сумму ______ рублей…и т. д.

перечисляются все платежные поручения с датой и суммой

В соответствии с п. ____ Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя товар в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента внесения на расчетный счет Поставщика 100 % предоплаты товара.

Следовательно, на основании п. ____ Договора поставки, поставка товара должна быть осуществлена в срок не позднее _____ года.

В соответствии с п. ___ Договора, поставка товаров осуществляется поставщиком путем отгрузки (передачи) товаров Покупателю по адресу: _______________

В нарушение договорных обязательств по передаче в обусловленный Договором срок в собственность Покупателя товара, ответчик так и не исполнил свои обязательства надлежащим образом.

Таким образом, сумма задолженности по Договору составляет: _______________ (сумма прописью) рублей _____ копеек.

Задолженность Ответчика подтверждается актом сверки взаимных расчетов от ______ года, подписанный сторонами.

Согласно расчету сумма неустойки на сумму основного долга составила: _______ (сумма прописью) рублей _____ копеек.

До настоящего времени купленный товар не поставлен в полном объеме, а неправомерные действия Ответчика нарушают права Истца.

В соответствии со ст.

309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.Согласно ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

В силу положений статей 486 и 487 ГК РФ договор купли-продажи может быть заключен с условием о предварительной оплате товара.

В соответствии с пунктом 3 статьи 487 ГК РФ в случае, когда продавец, получивший сумму предварительной оплаты, не исполняет обязанность по передаче товара в установленный срок, покупатель вправе потребовать передачи оплаченного товара или возврата суммы предварительной оплаты за товар, не переданный продавцом.

Согласно п.7.1.2. Договора, в случае недопоставки или просрочки поставки товара Покупатель вправе потребовать уплаты Поставщиком неустойки (пеней) в размере 0,1 % от стоимости не переданного в срок товара за каждый день просрочки.

Следовательно, в силу требований п.4. ст. 487 ГК РФ, ст.395 ГК РФ, п.7.1.2. Договора поставки ответчик обязан уплатить истцу пени на всю сумму долга за весь период просрочки исполнения обязательства по оплате.

___ ________ года Истец ________ заключил договор с ООО _______________ уступки прав (требований), по которому _____ (цедент) уступил ООО ____________ «цессионарий» право требование к ООО ______ (Ответчику) в размере _________ (сумма прописью) рублей ____ копеек., а также право требования с Должника процентов, неустойки, убытков, и любые иные права, вытекающие из уступленного права требования, которые мог бы осуществлять Цедент по отношению к Должнику по Договору № ______ от _____ г., прил. №1 от _____ г.,

Договором предусмотрен досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров (п.  ____ договора). Срок для ответа на претензию установлен 30 календарных дней со дня с момента получения претензии (п. ___ договора).

Общество с ограниченной ответственностью _______ направляла в адрес Общества с ограниченной ответственностью ________ претензию (№ ___ от ____ г.) о возврате денежных средств и уплате неустойки. Данная претензия была оставлена ответчиком без ответа.

В силу п. _____ договора Истец и Ответчик добровольно определили подсудность при разрешении споров – в арбитражном суде г. ____.

Исходя из вышеизложенного, Истец, обращаясь в суд с иском, надеясь на мировое урегулирование спора, заявляет требование о взыскании суммы основного долга частично в размере _____ рублей, из которых ______ руб.- сумма основного долга; ______ руб. – пени.

На основании изложенного, руководствуясь вышеуказанными нормами права, просим суд:

1.Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «______» в пользу общества с ограниченной ответственностью «______» __________ руб.- сумма основного долга; _______ руб. – пени.

  1. Почтовая квитанция о направлении Ответчику искового заявления и прилагаемых к нему документов заказным письмом с уведомлением о вручении;
  2. Расчет процентов;
  3. Платежное поручение об уплате государственной пошлины;
  4. Заверенная копия Свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица Истца;
  5. Заверенная копия о постановке на налоговый учет Истца;
  6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц на организацию Истца;
  7. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц на организацию Ответчика;
  8. Заверенная копия Устава юридического лица – Истца;
  9. Копия приказа о назначении генерального директора;
  10. Копия претензии № ___ от ______ г. о возврате денежных средств.
  11. Заверенная копия Договора N _____ от ______ г.;
  12. Заверенные копии платежных поручений:
  13. Заверенная копия акта сверки взаимных расчетов ___ от ____ г.;
  14. Договор уступки прав от ______ г.

Генеральный директор
ООО «___________________»

Скачать

Помните: грамотно составленное исковое заявление – 70% Вашего успеха. Особенно это актуально для трудовых споров. Суд часто принимает сторону работника, если правильно сформулировать предмет заявления и учесть все юридические детали.

Вам нужно индивидуальное исковое заявление? Опытный юрист составит документ для Вас в соответствии с Вашей ситуацией.

Ваша заявка получена

Мы свяжемся с вами в ближайшее время

Источник: https://sibadvokat.ru/isk-vzyskanie-zadolzhennosti-2

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.